4-
SMLOUVA O DÍLO
I.
Smluvní strany
L Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Hávífov-Město Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce - ředitel 008 44 896 CZ00844896
Komerční banka, a s., pobočka Havířov
se sídlem:
statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Anonymizováno 
E-mail : anonymizováno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd Pr, vložka č. 899 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, smluvních vč. podpisu smlouvy: Bc. Marcela Mesochoridisová - provozně-technická náměstkyně
(dále jen „objednatel") a

2. DZ-ZARU s.r.o.
Se sídlem: Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení. Číslo účtu:
Dolní Lištná248, 73961 Třinec
ing Roman Ciešlar - jednatel
27811964
CZ27811964
anonymizováno
anonymizováno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 41975 (dále jen „zhotovitel")
II.
Základní ustanovení
1.	Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3.	Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty
4.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
1

111.
Předmět smlouvy
1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající Ve výrobě a montáži atypického nábytku pro oddělení patologie (dále jen ,,dílo“) dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy - rozpočtu. Před započetím prací je zhotovitel povinen s objednatelem odsouhlasit barevné provedení. Materiál pro výrobu nábytku je lamino LTD tl. 18 mm, ABS hrany.
2.	Součástí díla je instalace v místě plnění, po provedené montáži bude sepsán zhotovitelem protokol a podepsán zástupcem uživatele pro každou etapu samostatně.
3.	Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.
4.	Účelem této smlouvy je realizace dodávky „Atypický nábytek pro oddělení patologie" dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem před podpisem této smlouvy - přílohy č. 1.
IV.
Cena za dílo
1.	Cena činí bez DPH 99780,- Kč (slovy: devadesátdevěttisícsedmsetosmdesát korun českých), DPH ve výši 21% je ,- Kč a cena včetně DPH činí 120734,- Kč (slovy: stodvacettisícsedmsettřicetčtyři korun českých).
Podrobná Specifikace ceny dila, včetně technického popisu je přílohou č. 1 této smlouvy.
2.	Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce při montáži v místě plnění. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3.	Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
V.
Místo předání a doba plnění
4.	Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je -sídlo -Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, 736 01 - oddělení patologie v termínu do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
2.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.	Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2.	Zhotovitel je zejména povinen:
a)	Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovidajících právním předpisům a
technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno
b)	Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
c)	projednat s uživatelem před dodáním díla návrhy jejich možného barevného provedení a nechat si tyto
návrhy uživatelem odsouhlasit. Odsouhlasení bude uživatelem potvrzeno na e-mail cieslar.r@seznam.cz. Bez předchozího odsouhlasení návrhů barevného provedení díla uživatelem není objednatel povinen dílo převzít.
2

d)	Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně
či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
e)	Provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
Dodat dílo nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
í) Předat objednateli doklady, které se k dílu vztahují (záruční list, návod k použití, prohlášení o shodě) v českém jazyce.
g)	Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy. Dodávané položky díla musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
h)	Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
i)	Předat objednateli při předání předmětu smlouvy podrobný rozpis ceny za dílo s určením
samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikačni kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
3.	Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody
1.	Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
2.	Předání díla bude provedeno za přítomnosti zástupce uživatele.
3.	Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci, která se k dílu vztahuje a kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě. Zejména je zhotovitel povinen objednateli předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční list.
4.	Před předáním díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize díla a potvrzení o těchto zkouškách předat objednateli společně s dílem. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran a uživatele provedeno ověření funkčnosti díla a bude provedeno seznámení určených zaměstnanců uživatele s obsluhou.
5.	Zápis o předáni a převzetí díla bude obsahovat:
a)	označení předmětu díla,
b)	označení objednatele a zhotovitele,
c)	číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
d)	datum zahájení a dokončení prací na díle,
e)	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
f)	datum a místo sepsání zápisu,
g)	jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6.	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
7.	Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem

3

VIII.
Platební a fakturační podmínky
1.	Úhrada ceny za dílo bude provedena pro každou jednotlivou etapu samostatně, jednorázově po převzetí příslušné etapy zástupcem objednatele díla (viz ěl. V odst. 1 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2.	Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li	zhotovitel	plátcem	DPH,	podkladem
pro úhradu ceny	za dílo	bude faktura, která bude	mít	náležitosti účetního	dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a)	číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele
b)	název projektu, tj. „Atypický nábytek pro oddělení patologie"
c)	označení banky	a	číslo účtu,	na který musí být zaplaceno	(pokud	je číslo účtu odlišné	od čísla
uvedeného v čl.	I	odst. 2, je	zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2, 3 této
smlouvy informovat objednatele),
d)	lhůtu splatnosti faktury,
e)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f)	číslo zápisu o	předání	a převzetí díla a datum	jeho	podpisu. Zápis o	předání
a převzetí díla bude přílohou faktury.
3	Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4	Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
6.	Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
a)	zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b)	zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c)	bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
7.	Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
4

EX.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1.	Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2.	Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3.	Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce minimálně 36 měsíců (dále též „záruční doba"). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4.	Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5.	Veškeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nej podrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
•	e-mail: cieslar r@seznam.cz
•	adresu: Dolní Lištná 248, 739 61 Třinec
•	do datové schránky: 3ca9uc
K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel, kterému má být předmět díla předán k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy
6.	Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7.	Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místě plnění, tj. v sídle objednatele. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadné položky díla od uživatele do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné položky zpět k uživateli.
8.	Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak
9.	Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
10.	Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců
11.	V případě výměny vadné položky díla začíná na vyměněnou položku běžet nová záruční doba v délce dle odst. 10 tohoto článku
12.	Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
1.	V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny za dílo s DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení pro každou etapu samostatně.
2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
3.	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za příslušnou etapu provedeného díla sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
X.
Sankce
5

4.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
XI.
Zánik smlouvy
1.	Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
a)	dohodou smluvních stran.
b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
•	neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
•	nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
•	nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech ž vadného plnění,
•	neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2.	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a)	bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
b)	podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3.	Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
XII.
Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.	Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
4.	Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
5.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
V Havířově dne: fy U./f	V Třinci dne: 25.9.2018
Bc. Marcela Mesochoridisová
l
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV,
příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
6

Is
Atypický nábytek pro pracoviště patologie - rozpočet příloha smlouvy č. 1	
č. p.	Popis	Rozměr	MJ	Počet	Cena MJ	Cena celkem	
	Laboratoře						
1.	Pracovní stůl - železná podnož	2300x600x760	ks	2,00	4 875,00	9 750,00	
2.	Laboratorní stůl	2100x600x920	ks	1,00	6 650,00	6 650,00	
3.	Stůl na preparáty s odsáváním	1500x600x760	ks	2,00	3 450,00	6 900,00	
4.	Stůl pro zalévací linku	1500x700x680	ks	2,00	5 440,00	10 880,00	
5.	Skřínka zásuvková registrační	1300x800x500	ks	3,00	6 320,00	18 960,00	
	Lékaři						
6.	Stůl pracovní	2200x700x710	ks	2,00	5 210,00	10 420,00	
7.	Skřínky na spisy s dveřmi	800x500x1800	ks	4,00	4 930,00	19 720,00	
8.	Konferenční stolek		ks	2,00	2 125,00	4 250,00	
9.	Kontejener 4 zásuvkový na kolečkách + zámek		ks	2,00	4 375,00	8 750,00	
10.	Montáž v místě plnění		soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	
11.	Doprava		soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	
	CELKEM bez DPH					99 780,00	
	DPH 21%		%	0,21		20 953,80	
	CELKEM s DPH					120733,80	
Materiál: provedení lamino LTD tl. 18 mm, ABS hrany