SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zastoupená, prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c., ředitelem
Zikova 4, 166 36, Praha 6
IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

SIDAT, spol. s r.o.
zastoupená     ,jednatelem
sídlem: Zbrojnická 220/4, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 00538264, DIČ: CZ00538264
číslo bankovního účtu 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

takto:

I.
Význam a účel smlouvy
1.	Účelem této smlouvy je řádné a včasné provedení projekčních a realizačních prací na elektrické připojení strojů v infrastruktuře Testbed. Smlouva vzešla ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ČVUT-CIIRC Pracoviště pro flexibilní výrobu - Projekt na integraci strojů v Testbedu - rozvody“. 

II.
Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se zavazuje provést projekční a realizační práce na místě určeném dle čl. IV této smlouvy, a to v souladu se specifikacemi v příloze A a v příloze B a jejich přílohách č. 1-3 (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu podle čl. IV smlouvy. 

III.
Doba a místo provedení díla

1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede celé dílo nejpozději do 15. 10. 2017, vyjma plnění č. 5 dle přílohy B, tj. předání dokumentace skutečného stavu, které zhotovitel provede do 30 dnů od oživení díla dle plnění č. 1 až 4 dle přílohy B. Zhotovitel uvědomí objednatele o datu provedení díla alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. O dodání a převzetí díla vyjma plnění č. 5 dle přílohy B vytvoří zhotovitel předávací protokol, který obě strany potvrdí podpisy a jedno vyhotovení dostane objednatel. 
2.	O dodání a převzetí plnění č. 5 dle přílohy B vyhotoví zhotovitel separátní předávací protokol, který obě strany potvrdí podpisy a jedno vyhotovení dostane objednatel.
3.	Místem provedení všech částí díla je budova ČVUT CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 nebo jiné místo v Praze určené objednatelem.
4.	Nebude-li provedeno poptávané plnění řádně a v rámci stanovené doby provedení dle čl. III odst. 1 objednateli, platí, že objednatel může i bez předchozí výzvy nebo jakýchkoliv jiných úkonů učiněných vůči zhotoviteli od této smlouvy odstoupit.
5.	Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně a včas, zejména pokud nebylo provedeno ve sjednané kvalitě či není způsobilé sloužit svému účelu.

IV.
Cena a platební podmínky

1.	Celková cena díla popsaného v čl. II a příloze A a příloze B smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 399 600,- Kč bez DPH (slovy tři sta devadesát devět tisíc šest set korun českých bez DPH), tj. 483 516,- Kč včetně DPH (slovy čtyři sta osmdesát tři tisíc pět set šestnáct korun českých včetně DPH).
2.	Závazný cenový rozpad předmětu plnění je součástí přílohy B této smlouvy. 
3.	Plnění je investičního charakteru.
4.	Úhrada ceny bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 1. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit plnění až po jeho řádném provedení vyjma plnění č. 5 dle přílohy B. Částka na vystavené faktuře za provedené plnění musí odpovídat částce za tato plnění dle cenového rozpadu – přílohy B smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. Závazek splatnosti ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
5.	Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platné právní úpravy. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu nebo bude vystavena v rozporu s podmínkami stanovenými touto smlouvou je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. Původní lhůta splatnosti v takovém případě přestává běžet a nová lhůta splatnosti v délce 30 dní začíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

V.
Vadné plnění a záruka za jakost, úkony servisu

1.	Pro vztahy vyplývající z této smlouvy v souvislosti s vadným plněním platí ustanovení § 2615 a násl. zákona není-li v jednotlivostech této smlouvy určeno jinak.
2.	Smluvní strany si mezi sebou sjednaly záruku na jakost, a to po dobu 12 měsíců pro hmotné dodávky, které jsou součástí provedení díla a po dobu 24 měsíců na ostatní části díla. Počátek běhu záruční doby započíná okamžikem převzetí díla objednatelem. 
3.	Reklamaci vady objednatel zašle zhotoviteli písemně, tj. výslovně i datovou zprávou (e-mailem), a to i bez elektronického podpisu, s technickým popisem vady a stanoví lhůtu k odstranění vady. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v objednatelem stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně však pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vady. Servisní technik zhotovitele zahájí úkony servisu na místě tj. v provozovnách objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení reklamace vady, v případě, že úkony servisu na místě servisním technikem možné zahájit není, vadné zboží odnese zhotovitel na své náklady k servisním úkonům do své resp. zasmluvněné provozovny servisu. Skutečnost, zda objednatelem vyžádané přítomnosti servisního technika resp. úkony servisu byly zapříčiněny vadami jakosti zboží mající za předvídaný následek reklamaci zboží dle tohoto článku smlouvy a souvisejícími ustanoveními občanského zákoníku, není rozhodná. Smluvní strany se dohodly, že náklady servisu jdou na vrub zhotovitele a zhotovitel není oprávněn za úkony servisu požadovat od objednatele žádné další platby.

VI.
Sankční ujednání

1.	Nedodrží-li zhotovitel lhůty stanovené pro provedení díla dle čl. III a pro zahájení úkonu servisu a vyřízení reklamace dle čl. V odst. 3 této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen. 
2.	Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny uvedenou v čl. IV odst. 4 této smlouvy, zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení.
3.	Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst do ceny, a to v případě, že plnění budou zhotovitelem provedena po částech a v době vzniku prodlení nedojde ze strany zhotovitele k provedení veškerého plnění ze smlouvy.

VII.
Ostatní ujednání

1.	V případě interpretačních různic se smluvní strany dohodly na přednostní aplikaci ujednání vyplývající z této smlouvy, poté ustanovení zákona a teprve poté ujednání z příloh smlouvy. Odkáže-li se zhotovitel v některé z příloh této smlouvy či jiným způsobem na své všeobecné obchodní podmínky či jiné podmínky způsobující interpretační různice této smlouvy, smluvní strany se výslovně dohodly, že budou aplikována pouze a výlučně ustanovení této smlouvy; všeobecné obchodní podmínky, či jiné podmínky zhotovitele, se neuplatní (včetně případných klauzulí o rozhodném právu a příslušnosti soudu) a zároveň nebudou všeobecné obchodní podmínky či jiné podmínky zhotovitele považovány za protinávrh zhotovitele vedoucí k uzavření smlouvy.
2.	Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
3.	Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné moci a že jeho práva k dílu nejsou zpochybněna či právně napadena. Pokud by někdo vůči nabyvateli práv k dílu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před převodem práva podle této smlouvy, zavazuje se převádějící smluvní strana, že pohledávku zaplatí a jiné právo uspokojí ze svého a že nabývající smluvní straně nahradí případně vzniklou škodu.
4.	Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je tato veřejná zakázka financována, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jejích dodatků, jakož i dalších dokumentů, které s veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2028. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. 
5.	Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
6.	Zhotovitel se zavazuje vystavit oddělené faktury na položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru dle limitů stanovených platnou právní úpravou, neurčí-li objednatel jinak.
7.	Smluvní strany se dohodly, že za oznámení ve smyslu tohoto článku smlouvy se považuje i doručení datové zprávy (e-mailu) s elektronickým podpisem na poštovní server zhotovitele.

VIII. 
Závěrečná ustanovení

1.	Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem, zejména příslušnými ustanoveními zákona týkající se smlouvy o dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
2.	Nedílnou součástí této smlouvy je příloha A – technická specifikace a příloha B – nabídka zhotovitele (vč. jejich příloh č. 1 až 3). 
3.	Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4.	Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5.	Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 6.
6.	Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. 
7.	Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
8.	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
9.	Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v tomto registru, které je oprávněn zajistit objednatel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

V Praze dne 14. 9. 2017									V Praze dne 26. 9. 2017

……………....…………….………………...						……………....…………….………………...
		zhotovitel zastoupen									objednatel zastoupen
														prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c.
	jednatelem SIDAT, spol. s r.o.						ředitelem CIIRC, ČVUT v Praze