SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI 
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Společníci
1.	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
             zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách
             zastoupená Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
	IČ: 68407700
             DIČ: CZ68407700
(dále jen „ČVUT FSv“ nebo „společník“)

2.	Bintana s.r.o.
se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192760
zastoupená Radkem Nývltem, jednatelem
                   (jednatel zastupuje společnost samostatně)
IČ: 24281557
DIČ: CZ24281557
(dále jen „Bintana“ nebo „společník“)

3.	PREDITEST s.r.o.
se sídlem Pod višňovkou 1662/23, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62275
zastoupená     Ing. Václavem Svobodou, jednatelem
	           Ing. Lubomírem Gajdošem, CSc., jednatelem
                        Ing. Františkem Žemličkou, jednatelem
                                     (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně, pouze 
                                      s výjimkou podepisování smluv přesahujících částku 1.000.000,- Kč jednají      
                                      a podepisují vždy dva jednatelé společně)
IČ: 25699342
DIČ: CZ25699342		
(dále jen „Preditest“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společníci“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o sdružení ve společnosti

Čl. I
Účel společnosti, název, sídlo

1. ČVUT FSv, Bintana a Preditest se jako společníci touto smlouvou sdružují a zakládají společnost (dále jen „Společnost“). Účelem Společnosti je
 
a) vypracování a předložení společné nabídky na plnění podlimitní sektorové veřejné zakázky na služby vypsané Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Oblastní ředitelství Praha; na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Železniční most v km 3,706 na traťovém úseku výh. Praha-Vyšehrad v.601, 602, 603 – diagnostický průzkum a zpřístupnění kritických míst na mostě“
s č.j.: 9901/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen „Veřejná zakázka“)  

b) uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky v případě, že Veřejný zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nejvhodnější a její  realizace.

2. Společníci se zavazují spolu účinně spolupracovat a včas a řádně vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu smlouvy.

3. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo nebo ztěžovalo dosažení účelu, pro které Společnost vznikla, nebo které by vedlo ke škodě druhého společníka Společnosti, Veřejného zadavatele nebo třetí osoby. 

4. Název Společnosti zní: ČVUT_FSv/Bintana/Preditest – DPZKM

5. Společnost sídlí na adrese: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

6. Správcem Společnosti je:  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Čl. II
Vznik a zánik společnosti

1. Společnost pro ČVUT_FSv/Bintana/Preditest/ – DPZKM vznikne podpisem této smlouvy učiněným oprávněným zástupcem za smluvní stranu každého společníka a trvá po celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky na uzavření smlouvy o dílo a ze smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem Veřejné zakázky, bude-li taková smlouva uzavřena.

2. Společnost zanikne v případě, že:
	
a)	zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení,
b)	zadavatel nevybere Společnost jako dodavatele veřejné zakázky nebo zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Veřejné zakázky svědčící o tom, že smlouva na realizaci Veřejné zakázky nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde – li k němu později,
c)	smlouva na realizaci Veřejné zakázky bude se společníky uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná nebo bude vysloven zákaz plnění smlouvy,
d)	bude dosaženo účelu, pro který byla Společnost zřízena, 
e)	se na zániku Společnosti společníci dohodnou.

3. Společnost dosáhne svého účelu v okamžiku splnění veškerých závazků společníků vůči zadavateli, které přijali společníci podáním společné nabídky, uzavřením smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s Veřejným zadavatelem a vypořádáním nároků Veřejného zadavatele a třetích osob vzniklých z titulu porušení smluvních či zákonných povinností, vč. splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk.
Čl. III
Právní postavení společnosti

1. Společnost nemá právní subjektivitu, nezapisuje se do obchodního rejstříku ani do jiné evidence právnických osob. 

2.	Společníci jsou vůči Veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z realizace Veřejné zakázky. 

3.	Společníci závazně a společně prohlašují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu plnění závazku založeného smlouvou na realizaci Veřejné zakázky uzavřenou s Veřejným zadavatelem na základě rozhodnutí o přidělení Veřejné zakázky, a to až do vypořádání všech nároků Veřejného zadavatele a třetích osob. Mezi sebou si tyto nároky vypořádají na základě zásady osobní odpovědnosti společníka, tj. za závazek odpovídá ten společník, k jehož samostatně uskutečňované části činnosti se závazek vztahuje nebo z jehož činnosti pochází.

Čl. IV
Povinnosti správce společných záležitostí

1.	Společníci se dohodli, že společník, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti, tedy správcem, je společník České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (dále jen „Správce“).

2.	Správce zastupuje společníky ve všech právních jednáních s Veřejným zadavatelem, a to v rámci zadávacího řízení na smlouvu včetně jejího podpisu a podpisu případných dodatků k této smlouvě a následně při všech právních jednáních souvisejících s plněním Veřejné zakázky. Správce je tak oprávněn činit za členy Společnosti zejména následující právní jednání:
a)	podání společné nabídky
b)	podání námitek podle ustanovení 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění
c)	podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
d)	podání žaloby proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně řízení o kasační stížnosti

Rozsah zmocnění bude specifikován v plné moci vystavené společníkem pro Správce.

3.	Správce je povinen oznámit druhému společníkovi termín a místo konání každého jednání s Veřejným zadavatelem a vyzvat ho k účasti na takovém jednání. V případě, že se společník nemůže jednání osobně zúčastnit, je Správce povinen informovat společníka o obsahu jednání.

4.	Správce je povinen vést účetnictví Společnosti. V souvislosti s tím, je Správce povinen evidovat nejen údaje o plněních přijatých a uskutečněných v rámci jeho vlastní činnosti, ale i údaje o plněních přijatých a uskutečněných dalšími společníky v rámci jejich působení ve společnosti a vystavovat vůči Veřejnému zadavateli jednotlivé daňové doklady na zdanitelná plnění uskutečněná Společností.

5.	Správce vede evidenci pro daňové účely a je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celé Společnosti. 

6.	Správce je oprávněn přijímat platby od Veřejného zadavatele a je oprávněn k jejich distribuci mezi společníky. Platby od zadavatele budou soustřeďovány na účtu společnosti Správce.

7.	Společníci po provedení části činností (prací), k jejichž plnění se zavázali, vystaví Správci fakturu, jejíž přílohou bude soupis společníkem provedených prací a činností. Na základě faktury (daňového dokladu) vystavené společníkem Správci, vystaví Správce daňový doklad (fakturu) Veřejnému zadavateli, jehož součástí bude soupis prací činností a služeb (kopie předávacího protokolu), které byly předány Veřejnému zadavateli a jím bez výhrad přijaty. 

8.	Cena jednotlivých prací a činností zakázky zpracovaných či vykonaných společníkem musí odpovídat ceně fakturované Veřejnému zadavateli. Nebude-li dohodnuto nebo dále stanoveno jinak, Správce je povinen uhradit fakturu společníkovi do sedmi pracovních dnů od připsání platby od zadavatele na účet společnosti Správce.

9.	Správce nebo jím pověřený společník je povinen vypracovat podrobný soupis prací, které budou společníci v rámci společné činnosti samostatně zajišťovat. Jednotlivé části díla – prací (činností) budou společníci uskutečňovat dle závazného, předaného a jimi odsouhlaseného harmonogramu postupu prací. V uvedeném harmonogramu budou vyznačeny dílčí termíny plnění, které je povinen každý společník splnit, pokud nenastane překážka vylučující odpovědnost společníka za prodlení s odevzdáním dané části díla.

10.	 Společník je povinen písemně (e-mailem, datovou zprávou, faxem, popř. doručujícím orgánem poštou) – bez zbytečného odkladu - vznik překážky Správci oznámit, který je povinen ihned písemně vyrozumět (nejpozději do jednoho pracovního dne) věrohodným a prokazatelným způsobem Veřejného zadavatele o vzniku překážky s řádným odůvodněním. 

Čl. V
Práva a povinnosti společníků 

1. Společník je povinen vykonávat činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani jí své členství postoupit.

2. Společník nesmí bez souhlasu dalších společníků činit nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Pokud tak přesto bude jednat, mohou se další společníci domáhat u soudu zdržení se takového jednání a/nebo požadovat náhradu způsobené škody.

3. Společníci se vzájemně dohodli, že společně zpracují nabídku a podají ji jako společnou za celou Společnost založenou touto smlouvou. Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky Veřejného zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách a v zadávací dokumentaci na předmětnou Veřejnou zakázku. Nabídnuté hodnoty musí být odsouhlaseny všemi společníky.

4. Každý společník je samostatně odpovědný za správnost a úplnost údajů a skutečností, stejně tak jako dokladů a dokumentů, které předkládá v rámci společné nabídky za účelem doložení splnění kvalifikačních předpokladů. Za zkompletování nabídky a její předložení zadavateli odpovídá Správce. Další společníci jsou povinni se Správcem spolupracovat a poskytnout mu řádně a včas veškeré potřebné informace a podklady.

5. V případě, že Veřejný zadavatel vyzve Společnost k uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, zavazují se všichni společníci uzavřít smlouvu na realizaci Veřejné zakázky s Veřejným zadavatelem a převzít solidární odpovědnost vůči Veřejnému zadavateli a dalším osobám.

6. Nebude-li dohodnuto jinak, každý společník nese vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídek a nemá právo požadovat po dalších společnících jejich náhradu.

7. Každý společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován Správcem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po Správci vysvětlení kterékoliv záležitosti týkající se společné činnosti, jakož i předložení příslušných dokladů.

8. V případě, že některý společník bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu společnosti a bude tím ohroženo dosažení účelu společnosti, pro který vznikla nebo v důsledku takového jednání jí hrozí škoda či jiná majetková újma, může Správce či další Společníci učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího souhlasu chybujícího společníka, je však povinen jej o této skutečnosti neprodleně informovat. Náklady takových opatření půjdou k tíži společníka, který neplnil řádně svoje povinnosti nebo nejednal v zájmu společnosti.

9.	Společníci se dohodli, že budou zajišťovat a plnit jednotlivé činnosti tvořící předmět plnění v rámci získané Veřejné zakázky, výlučně vlastními zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, s výjimkou těch služeb a činností, které budou vykonávat prostřednictvím poddodavatelů schválených Veřejným zadavatelem.

Podíl Společníků na plnění činností tvořící předmět plnění v rámci získané Veřejné zakázky bude stanoven dodatkem k této smlouvě nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky. 

10.	 Společníci jsou povinni před tím, než vstoupí do jednání s případným poddodavatelem, o zajištění části plnění tvořící, dle rozdělení prací předkládaného ve společné nabídce či sjednaném v dodatku k této Smlouvě, činnost spadající do části vykonávané daným společníkem, tuto část předmětu plnění nabídnou ostatním společníkům.

11. Společníci se zavazují, že pokud předmět plnění budou vykonávat prostřednictvím cizinců, tak tyto osoby budou splňovat podmínky pro pobyt na území České republiky, budou mít platné pracovní a pobytové povolení (tj. zelenou nebo modrou kartu) a jednotlivé pracovní činnosti budou pro jednotlivého společníka vykonávat jako práci závislou, tj. práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu.

12. Každý společník bere na vědomí a je s tím plně srozuměn, že porušení smluvní povinnosti stanovené v odstavci 9. a 11. není jednáním v rámci výkonu společné činnosti směřující k dosažení sjednaného účelu společnosti. Na základě toho poruší-li společník pracovněprávní předpisy platné na území České republiky (zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) v rámci provádění plnění dle této smlouvy v rámci výše uvedené Veřejné zakázky, pak platí, že jedná vlastním jménem a z takto učiněného právního úkonu, při kterém poruší obecně závazné právní předpisy, bude zavázán a plně odpovědný sám za takovéto porušení. Společníci mají nárok uplatnit vůči společníkovi, který svým jednáním poruší právní předpisy v oblasti pracovního práva, náhradu škody způsobené jim jeho protiprávním jednáním.

Čl. VI
Pravidla pro realizaci zakázky

1. Každý společník bude uskutečňovat práce a činnosti na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě  na realizaci Veřejné zakázky uzavřené mezi společníky a Veřejným zadavatelem. Práce na zakázkách si mezi sebou společníci věcně rozdělí s přihlédnutím ke své specializaci a svým zkušenostem a v souladu s tím, jak prokázali svoji kvalifikaci v zadávacím řízení. Podrobné určení rozdělení prací a činností společníků bude předmětem dodatků k této smlouvě.
 
2.	Poměr, jakým se Společníci budou podílet na majetku nabytém za trvání Společnosti, na zisku a na ztrátě Společnosti, bude odpovídat poměru, v jakém se Společníci budou podílet na pracích a činnostech na Veřejné zakázce, s tím, že jakékoliv náklady a výnosy vztahující se k samostatně realizovaným pracím a činnostem jsou záležitostí toho Společníka, který je na svou odpovědnost bude realizovat. 

3.	Společníci se dále dohodli, že každý společník je povinen bez zbytečného odkladu uspokojit oprávněný nárok (zejm. nároky z odpovědnosti za vady a nároky na náhradu škody) vznesený ze strany Veřejného zadavatele, popř. ze strany třetí osoby, včetně veškerého příslušenství, který se týká Společníkem samostatně realizovaných prací a činností, a to i v případě, že takový nárok bude z titulu solidární odpovědnosti uplatněn vůči Společnosti, resp. proti druhému společníkovi. Mezi sebou si tyto nároky vypořádají na základě zásady osobní odpovědnosti společníka, tj. za závazek odpovídá ten společník, k jehož samostatně uskutečňované práci a činnosti se závazek vztahuje nebo z jehož činnosti pochází.

Čl. VII
Vypořádání majetkových práv

1. Při zániku společnosti provede Správce vyúčtování všech závazků a příp. peněžitých dluhů vztahujících se k činnosti společnosti a předloží nejpozději do jednoho měsíce od zániku společnosti druhému společníkovi k odsouhlasení písemnou závěrečnou zprávu s rekapitulací hospodaření a s návrhem rozdělení případného zůstatku získaného z činnosti společníků společnosti.

2. Společníci i po zániku společnosti odpovídají za závazky vzniklé z činnosti společnosti společně a nerozdílně. Mezi sebou si tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti podle článku III odst. 2 této Smlouvy.  

Čl. VIII
GDPR

1.	Společníci jsou si vědomi toho, že jsou povinni při plnění této smlouvy dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679  (dále jen „GDPR“). 

2.	Správce Společnosti pro účely vypracování a předložení společné nabídky do zadávacího řízení a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, shromažďuje a zpracovává osobní údaje zaměstnanců společníků, poddodavatelů (OSVČ) a zaměstnanců poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Společnost prokazuje kvalifikaci a způsobilost k podání nabídky, a kteří v případě, že Společnost uzavře smlouvu na realizaci veřejné zakázky, budou členy realizačního týmu podílejícího se na plnění veřejné zakázky. 

3.	Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že předaly Správci společnosti podklady prokazující splnění kvalifikace a způsobilosti nebytné k podání nabídky, které shromáždily a dále zpracovávají v souladu se zásadami dle čl. 5 a 6 GDPR, berou na vědomí, pro jaký účel byly tyto doklady předány a jakým způsobem bude Správce společnosti tyto doklady zpracovávat.

4.	Správce Společnosti se zavazuje shromažďovat a zpracovávat pouze relevantní osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, zpřístupnit tyto údaje výhradně zadavateli veřejné zakázky pro účely zadávacího řízení a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a přijmout taková technická a organizační opatření, aby dané zpracování naplnilo požadavky nařízení GDPR.

5.	Osobní údaje se Správce Společnosti zavazuje zpracovávat do doby, než budou splněny všechny závazky a budou vypořádána všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je oprávněným zájmem Správce Společnosti uchovávat osobní údaje zaměstnanců Společnosti pro účely budoucí obchodní spolupráce se Společníky Společnosti. Jakmile uplyne doba, která je nezbytná k účelu zpracování osobních údajů, Správce Společnosti je povinen osobní údaje subjektů údajů zlikvidovat, a to v písemné i digitální podobě.

6.	Informační povinnost podle ustanovení článku 12 GDPR, zejména pokud jde o příjemce osobních údajů, a násl. článků, které upravují podmínky pro uplatnění práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány podle této smlouvy, bude plněna zásadně každým společníkem vůči svým zaměstnancům. 

7.	Právo na náhradu újmy a odpovědnost Správce společnosti a společníků za případnou újmu způsobenou zpracováním se řídí článkem 82 GDPR.  

Čl. IX
Ochrana údajů, zákaz konkurence

1. Každý Společník závazně prohlašuje, že veškeré informace, které se dozví v rámci společné činnosti a této Smlouvy bude považovat za důvěrné a bude je využívat výhradně pro účely přípravy nabídky a event. k realizaci zakázek.  Informace bude předávat k dispozici třetím osobám jenom do té míry, jež je nutná pro přípravu nabídky a realizaci zakázek, přičemž tyto třetí osoby budou poučeny o důvěrnosti předmětných informací a budou zavázány mlčenlivostí.

2. Veškeré informace, které si společníci poskytnou o sobě a které získají v průběhu společné činnosti, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv společníka.

3. Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným účelem společnosti sledovaným touto smlouvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako samostatný zájemce a uchazeč nebo jako účastník jiné společné nabídky. Dále se společníci zavazují, že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o jakékoliv formě účasti na předmětné veřejné zakázce, a to ani jako poddodavatel, prostřednictvím kterého některý z uchazečů prokazuje kvalifikaci.

Čl. X
Zánik členství

Členství společníka ve Společnosti zaniká v případě, že o majetku společníka bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, nebo přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo bylo-li v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto o úpadku společníka.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1.	Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak tato skutečnost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

2.	Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá závazek žádný ze smluvních stran.

3.	Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy.

4.	Žádná ze stran na sebe tímto nepřebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

5.	V případě ukončení nebo zániku členství ve Společnosti nebo v případě zrušení Společníka jako právnické osoby, dávají tímto smluvní strany svůj výslovný souhlas s převodem práv a povinností, které byly určeny k jejich plnění při realizaci účelu této smlouvy na druhého Společníka.

6.	Společníci odpovídají navzájem za škodu, včetně ušlého zisku, která vznikne v důsledku porušení smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností nebo ztrátou kvalifikačních předpokladů anebo jednáním osob delegovaných společníkem.

7.	Pokud by došlo mezi společníky kdykoliv v budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti. Práva a povinnosti společníků neupravené touto Společenskou smlouvou se řídí ustanoveními § 2716 až 2746 Občanského zákoníku. 

8.	Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci jednotlivých společníků.

9.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech společníků a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy a jeden originál bude součástí společné nabídky.

10..Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT FSv; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

V Praze, dne: 		    

České vysoké učení technické v Praze, 		        Bintana s.r.o.
Fakulta stavební	

           

	-----------------------------------------	           ------------------------------------------
  	      Ing. Petr Matějka, Ph.D.	                             Radek Nývlt
       tajemník Fakulty stavební	                                 jednatel

PREDITEST s.r.o.	

           

	-----------------------------------------	          
        Ing. František Žemlička   
                      jednatel