Dohoda o narovnání
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku 
ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřeli

Statutární město Olomouc
IČ 00299308
se sídlem Horní náměstí 583, 779 00, Olomouc
zastoupené náměstkem primátora JUDr. Martinem Majorem, MBA

(dále také jako „Statutární město Olomouc“)

a

RTS, a.s.
IČ 25533843
se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2671 
zastoupená Mgr. Jiřím Košuličem, statutárním ředitelem

(dále také jako „společnost RTS")

a

Ridera Stavební a.s.
IČ 45192464
se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
zastoupená Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva

(dále také jako „společnost Ridera Stavební")

a 

Ridera DIS s.r.o.
IČ 45195706
se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2855
zastoupená Pavlem Podrabským, jednatelem

(dále také jako „společnost Ridera DIS")

(dále také společně jako „účastníci této dohody“)

I.
I.1	Účastníci dohody Statutární město Olomouc a společnost RTS prohlašují, že mezi sebou dne 31.8.2016 uzavřeli příkazní smlouvu č. OI-VZ/INO/002523/2016/HEN, jejímž předmětem bylo zajištění administrace otevřeného řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Ulice 1. máje – rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II.“
I.2	Mezi Statutárním městem Olomouc a společností RTS je sporné, zda veškeré úkony provedené na základě shora uvedené příkazní smlouvy ze dne 31. 8. 2016, č. OI-VZ/INO/002523/2016/HEN byly vykonány řádně.

I.3	Statutární město Olomouc je přesvědčeno, že společnost RTS porušila povinnosti stanové jí shora uvedenou příkazní smlouvou ze dne 31. 8. 2016, č. OI-VZ/INO/002523/2016/HEN, když v rámci zadávacího řízení nemohl být Statutárním městem Olomouc využit zajišťovací institut bankovní záruky, neboť  z důvodu pochybení pracovníka společnosti RTS byla bankovní záruka neoprávněně odeslána společnosti Ridera Stavební a došlo tak k předčasnému zániku požadované bankovní záruky. Společnost RTS tak způsobila Statutárnímu městu Olomouc minimálně újmu ve výši 1.400.000,- Kč s příslušenstvím.
 
I.4	Vzhledem k tomu, že společnost RTS dobrovolně neuhradila Statutárnímu městu Olomouc pohledávku specifikovanou shora v čl. I. odst. I.3 této dohody, podalo Statutární město Olomouc k Městskému soudu v Brně žalobu, kterou se domáhá, aby byla společnosti RTS uložena povinnost zaplatit Statutárnímu městu Olomouc částku ve výši 1.400.000,- Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení. Věc je vedena Městským soudem v Brně pod sp.zn. 2104 C 3/2019. 

I.5	Společnost RTS nárok Statutárního města Olomouc uvedený v čl. I. odst. I.3 a I.4 této dohody uplatňovaný shora uvedenou žalobou vedenou Městským soudem v Brně pod sp.zn. 2104 C 3/2019 neuznává, a to ani částečně.  

II.
II.1	Statutární město Olomouc vedlo řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II". V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise nejlépe vyhodnotila společnou nabídku společnosti Ridera Stavební a společnosti Ridera DIS, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu ve výši 62.489.998,85 Kč bez DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek vyzvalo Statutární město Olomouc společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS k uzavření smlouvy o dílo. Podpis smlouvy o dílo v rámci tohoto zadávacího řízení byl zajištěn poskytnutím jistoty ve výši 1.400.000,- Kč, kterou společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS poskytly formou bankovní záruky. Společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS však následně odmítly smlouvu o dílo uzavřít, čímž dle Statutárního města Olomouc porušily svou zákonnou povinnost. Statutární město Olomouc tak muselo uzavřít dne 21. 3. 2017 smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil v rámci výběrového řízení na druhém místě za nabídkovou cenu 66.490.720,- Kč bez DPH. Rozdíl mezi nabídkovou cenou společnosti Ridera Stavební a společnosti Ridera DIS a nabídkovou cenou, za kterou bylo Statutární město Olomouc nuceno smlouvu o dílo uzavřít, představuje částku ve výši 4.000.721,15 Kč. Pochybením pracovníka společnosti RTS došlo k vrácení originálu záruční listiny (ve formě bankovní záruky) zpět společnosti Ridera Stavební, která ji vrátila do banky, čímž bankovní záruka zanikla. Statutární město Olomouc vyčíslilo svou újmu v této věci ve výši 1.400.000,- Kč a dále jako rozdíl mezi 4.000.721,15 Kč (rozdíl mezi nabídkovými cenami prvního a druhého uchazeče) a 1.400.000,-Kč (jistoty), tedy částkou 2.600.721,15 Kč.

II.2	Vzhledem k tomu, že společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS dobrovolně neuhradily Statutárnímu městu Olomouc pohledávku specifikovanou shora v čl. II. odst. II.1 této dohody, podalo Statutární město Olomouc k Okresnímu soudu v Ostravě žalobu, kterou se domáhá části nároku specifikovaného shora v čl. II. odst. II.1, tedy, aby společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS byly povinny společně a nerozdílně uhradit Statutárnímu městu Olomouc částku ve výši 1.450.721,15 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení. Věc je vedena Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 131 C 4/2019.

II.3	Společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS nárok Statutárního města Olomouc uvedený v čl. II. odst. II.1 a II.2 této dohody uplatňovaný shora uvedenou žalobou vedenou Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 131 C 4/2019 neuznává, a to ani částečně.  
III.
III.1	Mezi Statutárním městem Olomouc a společností RTS jsou tedy sporná práva a povinnosti tak, jak jsou popsána v čl. I. této dohody, resp. existují nedořešené a sporné otázky týkající se vztahů, jak jsou popsány v čl. I. této dohody.

III.2		Vzhledem k výše uvedeným sporným právům a povinnostem specifikovaným v čl. I. této dohody se účastníci této dohody Statutární město Olomouc a společnost RTS dohodli, v souladu s ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku, že svá sporná práva a povinnosti ze shora popsaných vztahů upraví tak, že je zcela nahradí uzavřením této dohody o narovnání.

III.3	Mezi Statutárním městem Olomouc a společností Ridera Stavební a společností Ridera DIS jsou tedy sporná práva a povinnosti tak, jak jsou popsána v čl. II. této dohody, resp. existují nedořešené a sporné otázky týkající se vztahů, jak jsou popsány v čl. II. této dohody.

III.4		Vzhledem k výše uvedeným sporným právům a povinnostem specifikovaným v čl. II. této dohody se účastníci této dohody Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS dohodli, v souladu s ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku, že svá sporná práva a povinnosti ze shora popsaných vztahů upraví tak, že je zcela nahradí uzavřením této dohody o narovnání.
IV.
IV.1	Účastníci této dohody se dohodli, že veškerá sporná práva a povinnosti tak, jak jsou popsána v čl. I. a v čl. II. této dohody, se narovnávají takto: 

A)	Statutární město Olomouc a společnost RTS do 10-ti dnů ode dne účinnosti této dohody podepíší návrh na schválení soudního smíru ve věci řízení, které je vedeno Městským soudem v Brně pod sp.zn. 2104 C 3/2019, jehož předmětem bude návrh na schválení smíru tohoto znění:

I.	Žalovaný se zavazuje uhradit žalobci částku ve výši 466.666,67 Kč, a to do 10 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

II.	Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

B)	Statutární město Olomouc podá k Městskému soudu v Brně do 10-ti dnů ode dne podepsání návrhu na schválení soudního smíru dle čl. IV. odst. IV.1 písm. A) této dohody oběma stranami podepsaný návrh na schválení soudního smíru ke sp.zn. 2104 C 3/2019, jehož přílohou bude fotokopie této dohody.

C) 	Z důvodu právní jistoty Statutární město Olomouc a společnost RTS výslovně prohlašují, že se zavazují nepožadovat po druhé straně sporu náhradu nákladů řízení vedeného Městským soudem v Brně pod sp.zn. 2104 C 3/2019. Strany sporu Statutární město Olomouc a společnost RTS se dohodly, že si každá strana sporu nese vlastní náklady spojené s tímto řízením a nebude požadovat jakoukoli náhradu po druhé straně.
D)	Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS do 10-ti dnů ode dne účinnosti této dohody podepíší návrh na schválení soudního smíru ve věci řízení, které je vedeno Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 131 C 4/2019, jehož předmětem bude návrh na schválení smíru tohoto znění:

I.	Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně uhradit žalobci částku ve výši 466.666,67 Kč, a to do 10 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

II.	Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

E) 	Statutární město Olomouc podá k Okresnímu soudu v Ostravě do 10-ti dnů ode dne podepsání návrhu na schválení soudního smíru dle čl. IV. odst. IV.1 písm. D) této dohody oběma stranami podepsaný návrh na schválení soudního smíru ke sp.zn. 131 C 4/2019, jehož přílohou bude fotokopie této dohody.

F) 	Z důvodu právní jistoty Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS výslovně prohlašují, že se zavazují nepožadovat po druhé straně sporu náhradu nákladů řízení vedeného Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 131 C 4/2019. Strany sporu Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS se dohodly, že si každá strana sporu nese vlastní náklady spojené s tímto řízením a nebude požadovat jakoukoli náhradu po druhé straně.

IV.2	Statutární město Olomouc a společnost RTS výslovně prohlašují, že řádným naplněním podmínek uvedených v této dohodě a v navrhovaném soudním smíru specifikovaném v čl. IV. odst. IV.1 písm. A) této dohody, se považují veškeré jejich vzájemné nároky, jak jsou uvedeny v čl. I. této dohody, jakož i sporná a pochybná práva, jak jsou uvedena v čl. I. této dohody vyplývající ze sporů specifikovaných v čl. I. této dohody za vyrovnané, včetně veškerých nároků na náhradu škody nebo jiné újmy, ušlého zisku, smluvních pokut, nároků z bezdůvodného obohacení, úroků z prodlení a ostatních nároků a že nebudou do budoucna vznášet vůči sobě žádné další nároky a takových případných veškerých nároků se výslovně vzdávají. Statutární město Olomouc a společnost RTS výslovně prohlašují, že řádným naplněním podmínek uvedených v této dohodě a v navrhovaném soudním smíru specifikovaném v čl. IV. odst. IV.1 písm. A) této dohody, se považují veškeré jejich vzájemné nároky vyplývající nebo související s příkazní smlouvu 
č. OI-VZ/INO/002523/2016/HEN ze dne 31. 8. 2016 za vyrovnané, a že nebudou do budoucna vznášet vůči sobě žádné další nároky a takových případných veškerých nároků se výslovně vzdávají. Účastníci jsou splněním soudního smíru zcela vypořádáni a nemají vůči sobě žádných jiných nároků, než sjednaných nově v této dohodě, resp. soudním smíru.

IV.3	Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a společnost Ridera DIS výslovně prohlašují, že řádným naplněním podmínek uvedených v této dohodě a v navrhovaném soudním smíru specifikovaném v čl. IV. odst. IV.1 písm. D) této dohody, se považují veškeré jejich vzájemné nároky, jak jsou uvedeny v čl. II. této dohody, jakož i sporná a pochybná práva, jak jsou uvedena v čl. II. této dohody vyplývající ze sporů specifikovaných v čl. II. této dohody za vyrovnané, a to včetně veškerých nároků na náhradu škody nebo jiné újmy, ušlého zisku, smluvních pokut, nároků z bezdůvodného obohacení, úroků z prodlení a ostatních nároků, a že nebudou do budoucna vznášet vůči sobě žádné další nároky a takových případných veškerých nároků se výslovně vzdávají. Statutární město Olomouc a společnost Ridera Stavební a Ridera DIS výslovně prohlašují, že řádným naplněním podmínek uvedených v této dohodě a v navrhovaném soudním smíru specifikovaném v čl. IV. odst. IV.1 písm. D) této dohody, se považují veškeré jejich vzájemné nároky vyplývající nebo související s veřejnou zakázkou "Ulice 1. Máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II" za vyrovnané, a že nebudou do budoucna vznášet vůči sobě žádné další nároky a takových případných veškerých nároků se výslovně vzdávají. Účastníci jsou splněním soudního smíru zcela vypořádáni a nemají vůči sobě žádných jiných nároků, než sjednaných nově v této dohodě, resp. soudním smíru.

V.
V.1	Tato dohoda byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků této dohody obdrží po jednom vyhotovení.

V.2	Jakékoliv změny či dodatky k této dohodě lze činit pouze formou písemných, číslovaných dodatků po dohodě účastníků této dohody.

V.3	Práva a povinnosti touto dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V.4	Statutární město Olomouc podpisem této dohody prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Olomouc dne 29.6.2020 usnesením č. 17.

V.5	Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky této dohody a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V.6	Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že se podrobně seznámili s jejím obsahem, se kterým souhlasí, že jsou jim známy důsledky, které z uzavření této dohody vyplývají, že dohoda vyjadřuje jejich skutečnou a vážnou vůli, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

V .................................. dne ..........................				V .................................. dne ..........................	

........................................................................				...........................................................................
Statutární město Olomouc					Ing. Jiří Košulič, statutární ředitel
RTS, a.s.

V .................................. dne ..........................				V .................................. dne ..........................								
........................................................................				...........................................................................
Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva		Pavel Podrabský, jednatel
Ridera Stavební a.s.						Ridera DIS s.r.o.	

........................................................................
Ing. Jiří Krzys, místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.