slicky

Smlouva o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízeni č, 53 - 2018
Uzavřená niže uvedeného dne, měsice, roku mezi podle svého prohlášení k právnim úkonům způsobilými smluvriími stranami

Objednatel: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace  organizaorganizace

Sidlo	Jihlava, Brtnická 15

00400840

.44.,{	•

	

DI Č

-

VYMYSLICKY-VYT AHY spol. s r.o. Pivovarská 542, Jarošov, 686 01

Zhotovitel: název:

Sídlo

•	I I	• •

tel

email 

" • " • •

Jr

dle ust. § 2586 a násl. zákona 8912012 Sb., občanský zákoník
El. I.
Smluvní strany výslovně prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že v době jejího podpisu nebylo insolvenčním soudem podle ust. §101 zák. č.182/2006 Sb. proti jejich společnosti zahaleno insolvenční řízení a jejich společnost neni ve faktickérn ani právním stavu úpadku podle ust. § 3, odst.1, odst. odst 3, zák. 182/2006 Sb. , a to- ve formě platební neschopnosti nebo předluženfm, ani jejich společnosti nehrozí úpadek podle ust. § 3 odst. 4 2:U1.182/2006 Sb.
Statutární zástupci společnosti si jsou vědomi,	v případě nepravdivosti tohoto jejich prohlášení, osobně
odpovídají za veškerý Škody, které druhý smluvní straně mohou vzniknout, když v opačném případě by k uzavření smluvního vztahu nikdy nedošlo.,
CI. II.
Doba piněnf
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
CI ill.
Předmět smlouvy
1. yýše uvedené smluvní strany se dohodly, zhotovitel bude provádět pro objednatele služby výslovné uvedené
V čl.. IV., sloupec „Vybrané služby".
2.:Nenf-li dále v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, vztahuií se v plném rozsahu na předmět plnění této smlouvy
"Všeobecné technické a obchodní podmínky pro servis společnosti VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r. o (dale jen
VTOP ), ktere isou nedílnou a podstatnou Usti' této smlouvy.

•

3. Detailní popis a obsah každé služby je uveden ve VTOP.
Služba
1.	Pravidelná preventivní údržba „PO"
2.	Pravidelné provozní prohlidky „PP"
3.	Pravidelné odborné prohlídky „OP"
4.	Pravidelné odborné zkoušky „OZ"
5.	Pravidelné inspekční prohlídky „IP"
6.	Školení dozorce a řidiče výtahů „ŠD"	7.	Čištění prohlubně šachty „ČP" od provozních nečistot
8.	Nástup na odstraňování poruch do 4 hodin 7-19
9.	Nástup na odstraňování poruch do do hodin —19-7
1o. Vyprošťování uvíznutých osob do 1 hodiny
11. Provádění provozní prohlídky objednatelem	

Čl.
Technická data, místo plnění a cena

	t

Umfstěnf

Rok
, Vybrané služby
výroby

Stank/	Typ

tslastupišť I výtahu

•

1,3

Cert_aff.,1711.2229.15._

1 200 Kč

Objednatel se zavazuje sjednané a provedené služby převzít a v termínu splatnosti řádně a v pines výši zaplatit na bankovní konto zhotovitele ve smlouvě uvedené.
čl. V
Fakturačni a platební podmínky
1.	Platba paušálu je čtvrtletní.
2.	Splatnost faktury 14 dnů.
3.	Práce účtované nad paušál se řídí dle aktuálního ceníku prací pro probíhající rok.
4.	Práce a činnosti v ceníku neuvedené budou účtovány aktuální HZS.
5.	Dopravně mimo paušál použití motorového vozidla bude účtováno aktuální sazbou uvedenou v ceníku pro obě cesty ( tam i zpět
6.	Zhotovitel má právo zvýšit cenu na základě zvýšení nákladů způsobných změnami norem, předpisů, vyhlášek a zákonů s účinností 2 měsíce po odeslání písemného avíza objednateli. Nevyjádří-1i objednatel písemně do i měsíce po obdržení avíza svůj nesouhlas se změnou ceny, platí, že nová cena byla dohodnuta.
7.	Na základě údajů o inflaci vydávaných Českým statistickým úřadem, je zhotovitel oprávněn upravit sjednanou cenu od 1.1.2019 a každý následující rok poté.
Čl. Vl.
Odstoupení od smlouvy a porušeni smluvních povinnosti
1.	Z podmínek uvedených v zákoně a ve VTOP map' zhotovitel i objednatel právo od této smlouvy odstoupit
2.	V připadě porušení smluvních povinností a za podmínek uvedených v zákoně a ve VTOP mají zhotovitel objednatel právo uplatnit vůči sobě navzájem smluvní pokutu způsobem a ve výši ve VTOP uvedeným.
Čl. VII.
Řešení vzájemných sporů, volba práva, věcná a místní příslušnost soudu.
Smluvní strany se navzájem tímto dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzájemné odpovědnosti za plnění předmětu smlouvy, plnění ostatních smluvních a zákonných povinností každou smluvní stranou, odpovědnost za vznik a náhradu škody, kterou si smluvní strany případně navzájem způsobí budou především řešit vzájemným jednáním s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení pro obě smluvní strany a plného narovnání všech vzájemných smluvních a zákonných povinností smluvních stran a to za podmínek níže uvedených takto
a) doručení písemné výzvy s programem jednání a listinami vztahujícími se k předmětu jednání např. Protokoly o nesplnění povinnosti druhé smluvní strany, zjišťovací protokoly o vzniku škody, zápisy atd. druhé smluvní straně se svoláním osobního jednání zástupců obou smluvních stran v sidle svolatele jednání a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy.

b) sepsání závazného protokolu o jednán' s jeho závěry vedoucími k odstranění vad, Škod, atd. které jednáním jedné: smluvní strany druhé vznikly, jakožto uzavření dohody o náhradě případných Škod a jejich uhrazení v závazném termínu, Protokol o jednání bude vždy stvrzen jako správný a úplný podpisy pověřených zástupců smiu4nrch stran.
2.	
V případě, ze druhá smluvni strana se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní svolaného jednán uvedeného v bodě i. a) ci
VII, této smlouvy, nedojde ke vzájemné dohodě, nebo zavázané smluvní strana nesplní svůj závazek vyplývala ze
závazného protokolu o jednaní s jeho závěry, vyplývající z dohody o náhradě škody atd uzavřeného podle bodu
1, písm b) ci Vii této smlouvy je druhá smluvními strana opravněna věc řešit přislušnou žalobou podanou k soudu.
3.	
Pro případ řešeni vzájemných sporů vyplývajících z neuskutečněného plnění rámcové smlouvy o dílo a jejich
dodatků s se smluvní strany tímto výslovně dohodly
a) na místní a věcné příslušnosti obecného soudu, kterým je vidy místně a věcně příslušný obecný soud ti. okresní, respektive krajský soud) die sídla objednatele na území České republiky.
b	volbě hmotného práva, kterým se smluvní a závazkové vztahy obou smluvních stran řídí a kterým je vždy
zákon Č. 8912012 Sb., občanský zákoník a to bez ohledu na osobu a povahu druhého účastníka smlouvy a bez ohledu na místo uzavřeni smlouvy, který může byt mimo území Ceske' republiky,
c) na volbě procesního práva, podle ktereho se bude případný soudní spor vždy před soudy projednávat a podle kterého budou soudy vést řízení, kterým je vždy občanský soudní řád zák. č. 99/1963 Sb. ) a další proces předpisy České republiky.
Smluvní strany se podpisem této rámcové smlouvy o dílo navzájem zavazují pod sankcí neúčinnosti všech právních úkonů a jednáni učiněných v rozporu s dohodou uzavřenou v čl. VII této smlouvy, tuto vzájemnou dohodu dodržovat a podle ní postupovat.
ČL VIII.
Závěrečná ujednání
1Tato smlouva je platná datem jejího podpisu a účinná od 1.12.2018.
2 Smlouvu je možno měnit po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou číslovaného písemného
dodatku.
3; Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech mající právní sílu originálu, z nichž objednatel obdrží pro svoji
potřebu jeden stejnopis a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
Smluvní strany po pozorném přečtení smlouvy, VTOP a ceníku prací výslovně prohlašují, že jejich obsah odpovídá
právním následkům jimi předvídaným a očekávaným, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě, nikoli
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, na důkaz čeho tuto smlouvu
jako správnou podepisuji.